停窩工損失費指施工單位按合同規定或雙方協定的條款進入現場后窩工損失執行施工所在地 ，如因設計或建設單位責任造成停窩工損失的費用，由建設單位負責。內容包括窩工損失執行施工所在地 ：現場施工機械在停窩工期間的停滯費和現場工人在停窩工期間的工資以及周轉性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費窩工損失執行施工所在地 ：定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量；

工人停窩工損失費窩工損失執行施工所在地 ：每工單價（25元）*停窩工總工日數，再以停窩工工資總額的30%作為管理費；

周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。

按上述規定計算的停窩工損失費總和，只計取稅金，其中，機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數，均應扣除法定節假日。

下圖右上角為工地上現場窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規定：“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準，以六個月總額計算?！?/p>

3.1上述司法解釋實際上只規定了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費，就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準，賠償6個月。其中，職工月平均工資應當按照政府統計部門公布的各省、自治區、直轄市以及經濟特區和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統計數據確定。

參考資料：《二級建造師管理與實務》中國建筑工業出版社；《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》

在當下社會窩工損失執行施工所在地 ，越來越多地方需要用到協議窩工損失執行施工所在地 ，簽訂簽訂協議可以使事務的結果更加完美化。想寫協議卻不知道該請教誰？下面是我為大家整理的土方運輸協議書，希望能夠幫助到大家。

土方運輸協議書1

甲方：

乙方：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，雙方本著自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方承包甲方的土石方運輸工程相關事宜達成如下協議，以資雙方共同遵守。

一、項目工程名稱：易地扶貧搬遷項目金沙縣石場鄉文興安置點

二、項目工程地點：易地扶貧搬遷項目金沙縣石場鄉文興安置點

三、運輸要求、方式：

(1)要求運輸車輛根據挖機情況定，

(2)所有車輛由金沙縣石場鄉余銀組織。

(3)以車箱容積為標準，平車方量為18方。

四、工期：

本項目工程期限擬自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然災害、氣候異常、任何第三方干涉或其窩工損失執行施工所在地 他原因而影響施工進度的，則工期相應順延。

開工時間為____年一月一日，總工期為____日歷天，以甲方正式 開工下令為準，開工時間延后的，工期相應順延。

五、單價、結算

(1)以車廂容積為標準算方(加高部分不另行計算立方)，運距每車為超出紅線外零至一公里內加3元/m ，超出1.1-2.0公里內加1元/m ，超出2.1-3.0公里內加1元/m ，3.1-4.0公里內加1元/m ，甲方應當于每個工作日給乙方車隊開票一次。

(2)甲方按每月結算一次給乙方車輛，每月支付方式按甲方主合同方式執行。

六、雙方的權利義務

(一)甲方的權利義務

1、在乙方施工過程中，加遇施工當地環保、交警、路政等相關單位干預的，甲方全權負責解決，超限、超載、城管罰款等產生的一切費用全部由甲方承擔。

2、如遇施工當地環保、交警、路政等相關單位干預，甲方沒有協調解決好，造成乙方待工、停工等窩工損失由甲方全部承擔，以每輛車每天賠償300元計算，連續停工超過八小時的以一天計算。

3、甲方負責協調與施工場地當地群眾的關系，認真解決乙方在施工過程中與當地群眾發生的糾紛。如遇因糾紛解決不好造成乙方待工、停工等窩工損失由甲方負責承擔，以每輛車每天賠償300元計算，連續停工超過八小時的以一天計算。連續停工超過兩天以上甲方因支付以上條款。

4、甲方應派代表長期進駐施工工地，及時按施工進度進行技術監督指導，并負責辦理有關施工簽證、驗收及按時支付進度款等相關事宜，解決甲方權利義務范圍內的各項事宜。

(二)乙方的權利義務

1、乙方車輛司機必須服從管理，聽從指揮，運輸中不能挑肥揀瘦，裝卸貨物要依次排隊，行車中遵守交通規則，嚴禁酒后駕車和超速行駛，做到文明禮貌，優質服務。乙方對其所提供的車輛司機自行管理，運輸車輛在施工期間發生安全事故由乙方自行處理。

2、在協議期限內，乙方全部車輛未經甲方允許不得到甲方以外的施工場地從事運輸工作，不得以任何理由要求甲方提高運費，刁難甲方，凡消極怠工無理取鬧的，按違約處理，甲方有權扣除該車輛的當日運輸費作為違約金。

3、乙方車輛必須按甲方指定路線把材料運到指定地點。

4，乙方以甲方名義對外發生的全部債權債務、乙方自行發生的全部債權債務，全部由乙方自行處理，甲方概不負責。

5、乙方不承擔開具任何形式正式發票的義務，不承擔工程的任何稅費及場地管理費、土地資源費等費用，全部由甲方承擔。

6、乙方提供的車輛必須滿足甲方的下列要求：年檢合格，手續齊全，每輛車有兩名以上有正式有效執照且身體健康的駕駛員。

七、違約責任

1、如遇甲方不按時支付工程款，從應付款日起，拖延付款達到三天，則從第三天開始，每天向乙方支付違約每輛車300元。

2、如乙方未按甲方下達的施工方案保質保量完成工作的，甲方有權向乙方提出書面異議，乙方累計三次違反該義務，則甲方有權單方解除協議，責令乙方退場。

八、爭議解決辦法

本協議履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向項目工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他

1、本協議未盡事宜，由雙方另行協商，簽訂補充協議。

2、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方運輸協議書2

甲方：以下簡稱甲方乙方：駕駛員以下簡稱乙方

為了確保土方運輸安全，增強駕駛員安全意識，甲方特與乙方(駕駛員)簽訂本安全協議書：

一、駕駛員按時進入運輸現場，服從甲方統一調度。

二、駕駛員必須具備準駕車型的資質;

三、駕駛員不開快車、報廢車，不疲勞、酒后駕車;

四、駕駛員負責土方運輸期間的安全;

五、駕駛員必須定期不定期的對車輛進行維修和保養，始終保持車況良好;

六、如在運輸和卸土過程中出現一切事故與甲方無關，一切由乙方負責;

本協議從簽訂之日起執行，至整個土方工程運輸結束失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

20xx年12月xx日20xx年12月xx日

土方運輸協議書3

甲方：以下簡稱甲方

乙方：駕駛員以下簡稱乙方

為了確保土方運輸安全，增強駕駛員安全意識，甲方特與乙方(駕駛員)簽訂本安全協議書：

一、駕駛員按時進入運輸現場，服從甲方統一調度。

二、駕駛員必須具備準駕車型的資質;

三、駕駛員不開快車、報廢車，不疲勞、酒后駕車;

四、駕駛員負責土方運輸期間的安全;

五、駕駛員必須定期不定期的對車輛進行維修和保養，始終保持車況良好;

六、如在運輸和卸土過程中出現一切事故與甲方無關，一切由乙方負責;

本協議從簽訂之日起執行，至整個土方工程運輸結束失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方運輸協議書4

甲方： 以下簡稱甲方

乙方：駕駛員 以下簡稱乙方

為了確保土方運輸安全，增強駕駛員安全意識，甲方特與乙方(駕駛員)簽訂本安全協議書：

一、駕駛員按時進入運輸現場，服從甲方統一調度。

二、駕駛員必須具備準駕車型的資質;

三、駕駛員不開快車、報廢車，不疲勞、酒后駕車;

四、駕駛員負責土方運輸期間的安全;

五、駕駛員必須定期不定期的對車輛進行維修和保養，始終保持車況良好;

六、如在運輸和卸土過程中出現一切事故與甲方無關，一切由乙方負責;

本協議從簽訂之日起執行，至整個土方工程運輸結束失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方運輸協議書5

甲方(土方) 身份證號碼：

乙方(車隊) 身份證號碼：

為確保甲方承運工程路基土方運輸施工任務的順利完成，經雙方協商，達成如下運土事項，并簽定本協議。

一、運土價格：每一公里每車按5斗計算，價格為每斗3.5元，超出一公里的外加10元。

二、乙方車輛必須性能良好。

三、運土計量方法：乙方車輛運輸次數由現場甲方人員和乙方人員共同核對，每天核對當天運土車數。

四、乙方運土人員的食宿由乙方自行負責，車輛燃油費每升7.23元結算，月底結賬時在乙方運費中扣除。

五、運費結算及付款方式

甲方按乙方當月累計實際車數扣除油款后的80%付款給乙方，當年年底在春節前全部結清，工程結束后余款在壹個月內結清。

六、安全責任。乙方在施工過程中發生的安全事故由乙方自負。

七、未盡事宜雙方協商解決，協議經雙方簽字后生效，各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

土方運輸協議書6

甲方：

身份證：（以下簡稱甲方）

乙方：

身份證：（車隊以下簡稱乙方）

經甲乙雙方友好協商達成如下協議：

甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通。

乙方負責運輸：運輸地：

要求乙方車輛：部（解放、東風王平頭、斯太爾）；車箱長5.3米、車箱寬2.3米、車箱高1.4米

運距：公里運費： 元/公里

結算方式：按車次結算，24小時結算一次（以現金方式結算）

此協議雙方認同，在約定時間內于年月日乙方將施工車輛安排到現場，甲方負責聯系住宿地方，乙方車隊自己交房租。

甲方安排乙方工程項目收取合理的管理費：工程總費用的 %

違約罰金：乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車500元/天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應付給甲方違約金500元/天。

此協議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。

甲方：

代表人

乙方：

代表人：：

土方運輸協議書7

甲方：________________________________________身份證：________________

乙方(車隊以下簡稱乙方)_________________________身份證：________________

經甲乙雙方友好協商達成如下協議：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、施工地點：

二、施工內容：土方運輸

1、施工內容：

2、工程期限：根據雙方協商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若發生了不可預見或不可抗力時，工期順延。

3、工程運距：單程25公里

4、要求乙方車輛：10輛以上(車長8米高1.5米)的車輛;。

5、結算方式：按車次結算，每車運費按結算，12小時結算一次(以現金方式結算)。

三：雙方的責任

1、甲、乙雙方每天核對每車輛的運營次數，并由甲、乙雙方代表認可并現場簽字確認。

2、在保證工程順利的情況下，甲方每12小時結賬一次，運費每車每趟，(此價不含稅費。)

3、乙方保證按甲方指定的路線運輸，在乙方車輛不違規運輸的情況下，如：交警、城管、路政稽查、村霸、環保一切由甲方協調解決。

4、如乙方車輛(全部或個別)因其他因素不能正常營運或者要求撤出，需經甲方同意并簽字方可離開，如出現在本工程內標段跳槽至其他車隊運營，甲方有權扣押乙方每輛車貳仟元至叁仟元的違約金。

5、合同簽訂后乙方車輛到達施工場地后，必須聽從甲方統一調配和指揮，安全生產運輸，準時按點運輸。乙方車隊如因違規操作，發生交通安全事故，或非其它甲方負責意外，一切責任由乙方承擔。

6、如乙方車隊在道路行駛中，所發生的交通事故，由乙方負責全部經濟責任及法律責任。

四、違約責任

1、正常運營期間，如乙方未出現失誤及違反合同條例情況下，甲方不得以任何形式扣押乙方款項。

2、正常情況下，乙方不得隨意停止正常運營或怠工，因乙方原因造成工程停工或拖延，乙方付全部責任，并支付甲方經濟損失;如因甲方無故停工超過三天每24小時，需向乙方支付500元補助。(每天)

4、如乙方未按合同完成施工任務，按違約責任甲方有權停止合同，并要求賠償由此給甲方造成的`一切損失。(不可抗力因素或自然因素除外)

5、如因甲、乙雙方在不可協調和調節的情況下，可到勞動仲裁部門或地方法院進行調節。本協議一經簽署，即日生效，雙方應自覺履行合同條例及義務，不得反悔。

6、本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜，經雙方共同商議后，另起補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力，工程結束后，此協議自然失效，無需告知。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土方運輸協議書8

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：(以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》有關規定本著平等互利互益基本原則，通過甲乙雙方共同協商的達成如下協議：

工程基本情況

一、 工程名稱_________________________。

二、 施工地點_________________________。

三、 運輸距離_________________________。

四、 車輛規格_________________________。

五、 運輸項目及價格

六、 結算方法

甲方義務：

一、 乙方車輛進場后，每輛車附加油款_________元。運輸結賬后扣回。車輛進場24小時內安排運輸，24小時工作。

二、 負責運輸過程中車輛超載和路保負責罰款、調解運輸過程中發生的一切事項。

三、 為乙方安排住宿，乙方自己負責費用。

乙方義務：

一、 乙方接到甲方入場電話通知。24小時到現場。360型號的鉤機兩臺，運輸車輛，10輪翻斗車12臺。

二、 乙方運輸過程中聽從甲方指揮，按甲方指定地點卸貨，遵守交通規則，人為造成一切后果乙方自負。

以上條款甲乙雙方共同遵守，單方不得中斷此協議，此項工程完工后后合同自然解除，如發生糾紛，可到司法部門解決(未定事項另議，具有同等法律效力)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

土方運輸協議書9

托運方(甲方)：

承運方(乙方)：

合同雙方在平等、自愿和協商一致的基礎上，就廣東省第十四屆運動會主場館區域內甲方指定的土石方運輸作業事宜，達成如下協議：

第一條運輸任務

由乙方負責廣東省第十四屆運動會主場館區域內甲方指定部分土石方運輸作業任務，乙方承擔的運輸量按合同履行過程中的實際運輸數量計算。

甲方將根據工程項目所確定的作業時間、作業地點、工作面、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。

第二條合同期限

自20xx年11月1日起至20xx年4月1日止。

第三條運輸車輛

乙方提供自卸式工程運輸車輛：后八輪車輛，車輛關后門裝載體積不小20立方米，載重量不小于30噸。車輛需視情況配備防塵、防拋灑裝置。

第四條項目單價總價備注說明

1、土方單價以每車實際方量(甲乙雙方共同量方)計算;

2、本單價含施工時的有關機械臺班費用、外運裝車等費用;

3、本單價含外運泥尾場地土源費用、清理費用;

4、本單價含一切乙方機械進退場費用;

5、本單價含一切場外道路維護、協調費用;

6、本單價含交警、運管、城管、環衛等所有費用。

第五條運費結算

1、金地石場至主場館內運距約22公里按16元/m3。

2、尖山石場至主場館內運距約30公里按20元/m3。

3、其它場外土方至主場館內根據情況雙方協商定價。

4、主場館內的土方內運1km內單價為45元/車。

5、主場館內的土方外運(含棄土場所有費用)為元/車。因本合同土方運輸所產生的稅、費，由乙方承擔。甲方支付的運費，乙方應出具運輸費發票。

按月結算。于每月五日前對上一月運費進行結算支付。根據雙方簽字的運輸票據數量結算，如有票據遺失概不負責。

第六條運輸質量和安全

乙方必須按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務。

乙方在履行合同過程中，必須確保運輸、車輛安全。如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方負責。

第七條燃油供應

乙方運輸車輛所需燃油費由乙方承擔，甲方不提供任何材料。

第八條合同保證金

為保證本合同的順利履行，甲方應扣留乙方每月結算款的10%作為保證金。合同期限屆滿后，上述保證金由甲方予以返還(從中應予扣留支付的違約金和其他費用除外)。

第九條運輸管理

1、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。運輸過程中，運輸車輛不得對周邊造成揚塵污染、路面污染和噪聲污染。

2、乙方應當按時、保質、保量完成各項運輸任務。

3、乙方的食宿和車輛停放場地由乙方負責，費用自理。

4、乙方運輸的土石方在經過甲方指定人員開據運輸票據后，計入乙方日常運輸臺賬。日常運輸臺賬由甲、乙雙方指定經辦人員共同簽字確認。上述臺賬的運輸數量記錄為甲、乙雙方日后運費結算的基準和依據。

5、乙方運輸車輛的運輸作業時間由甲方統一安排，建立按時作業制度，不得遲到、早退。因車輛檢修或其他特殊原因確需暫停運輸作業的，應提前一日向甲方提出書面申請，經甲方批準后方可暫停運輸作業。

第十條違約責任

1、本合同生效后，除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。否則，守約方可以要求對方繼續履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，須返還乙方合同保證金;乙方擅自提前解除本合同或終止合同義務的履行的，已交合同保證金將不予返回。

2、合同雙方均不得采用虛假記錄、虛假計量或其他方法在運輸數量上弄虛作假。否則，除虛假部分的運輸數量不得作為運費計算依據外，還須按虛假部分運輸數量的運費的拾倍計算違約方應予承擔的違約金。

3、甲方應按照本合同約定及時支付乙方運費。

4、乙方運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內進入施工現場，開展運輸作業，不得延誤。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。

5、合同期限屆滿后，乙方的運輸車輛應按照甲方的要求，在指定時間內撤出施工現場，不得延誤。否則，乙方所交合同保證金不得要求返還。

6、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權，并已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。

7、乙方運輸車輛不服從甲方的統一分配、管理、調度和指揮，妨礙施工現場交通運輸秩序的，按每查處一次處以違約金伍佰元人民幣(￥：500元)的標準，由甲方從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

8、乙方運輸車輛必須按照甲方的指令要求，定點裝卸，不得亂裝、亂卸。否則，甲方有權對乙方非定點裝載部分的運輸量不予結算，從乙方運輸臺賬中剔除;如屬非定點卸載的，還須由乙方負責將非定點卸載部分的土方進行清理，裝運至指定地點卸載。合同履行過程中，乙方如發生三車次以上(含三車次)非定點裝載違約行為的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。乙方每發生非定點裝載一次，除承擔上述違約責任以外，甲方還有權按500元/車次的標準對乙方處以違約金。該違約金可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

9、乙方運輸車輛非經甲方批準，擅自停止運輸作業時間累計達48個小時以上(含48小時)的，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，未結算部分運費將不再結算支付，乙方所交合同保證金不得要求返還。

10、乙方如不能滿足合同規定的工期要求或甲方節點工期要求，乙方須采取有效措施如增加機械車輛、安排24小時工作等，否則甲方有權終止合同，造成的后果由乙方負責;

11、本合同結算方式為乙方完成整個基坑開挖標準如果中途乙方自行退場，則甲方只結算乙方所完成總工程量的85%;

12、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

第十一條爭議的解決

本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向甲方住所地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。

第十二條其他約定

1、本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致后，可另行簽訂書面補充協議。

2、本合同經合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。

托運方(簽字)：承運方(簽字)：

簽約代表：簽約代表：

住所：住所：

簽約日期：年月日 簽約日期：年月日

土方運輸協議書10

甲方(委托方)：

乙方(承運方)：

為確保吳家山鐵礦礦石正常運輸，防止意外事故的發生，經雙方商議，就礦石運輸問題達成如下協議：

一、甲方吳家山礦山所產礦石，由乙方負責拉運，拉運起止地點為吳家山貨場至甲方指定貨場。

二、貨物運輸價格統一為15元/噸(含稅)，若市場柴油價格波動，可適當調整。此運輸價格包含乙方的安全風險。

三、雙方的責任及義務：甲方負責運輸道路的日常維護，確保運輸正常，并根據吳家山貨場礦石儲存量，及時通知乙方拉運。乙方應確保運輸車輛的使用正常，根據甲方通知隨時拉運貨物，

四、安全責任：因礦山道路陡峭狹窄，為保證乙方人身、道路及車輛運輸安全，在拉運礦石過程中，乙方應控制每車拉運礦石數量在國家限載范圍之內，不得超載拉運。乙方要保證運輸車輛的使用安全，并委托有駕駛資質的人員駕駛汽車。配備必要的安全設施。安全自保、責任自負。若出現安全意外，甲方不承擔一切責任;

五、保證條款：甲方保證每月10日左右對乙方上月吳家山運輸費進行結算。乙方必需保證甲方的貨物及時運輸，若出現因乙方運輸不力，造成甲方吳家山貨場貨物積壓，視為違約(天氣、自然災害等人力不可抗拒的因素除外)。

六、違約責任：若有一方違反保證條款內容，視為違約。若甲方違約，未及時結算運費，應賠償乙方當月運輸費總金額10%的違約金;若乙方違約，造成甲方工程隊無法正常生產，導致吳家山貨場礦石積壓，乙方應賠償甲方的實際損失、或者根據貨場礦石積壓量在乙方下次運輸時按10元/噸的標準支付該批積壓貨物的運輸費。

七、此安全運輸協議書自20xx年1月1日起開始執行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

不可抗力事件窩工損失執行施工所在地 ：

1、 工程本身的損害窩工損失執行施工所在地 ，因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害窩工損失執行施工所在地 ，由發包人承擔。

2、 發包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用。

3、 承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔。

4、 停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔。

5、 工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。

6、 延誤的工期相應順延。

可以索賠的有窩工損失執行施工所在地 ：清理費用10萬，工程延期10天

人員機械的窩工都屬于承包人停工損失

可參考14版教材 建設工程經濟P259頁案例，對不可抗力事情有詳細的分析

擴展資料：

索賠費用的組成與建筑安裝工程造價的組成類似，一般包括以下幾個方面：

（一）人工費

指列入概算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產工人和附屬輔助生產單位的工人開支的各項費用。

在索賠費用中還包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的等損失費的累計，其中增加工作內容的人工費應按照計日工費計算。

而停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算，窩工費的標準雙方應在合同中設定。

（二）設備費

可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。

當工作內容增加引起的設備費索賠時，設備費的標準按照機械臺班費計算。

因窩工引起的設備費索賠，當施工機械屬于施工企業自有時，按照機械折舊費計算索賠費用；當施工機械是企業從外部租賃時，索賠費用的標準按照設備租賃費計算。

（三）材料費

材料費的索賠包括：由于索賠事項材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費；由于客觀原因材料價格大幅度上漲；由于非承包人責任工程延期導致的材料價格上漲和超期儲存的費用。

材料費中應包括運輸費、倉儲費，以及合理的損耗費用。

如果由于承包人管理不善，造成材料損壞失效，則不能列入索賠計價。

承包人應該建立健全物資管理制度，記錄建筑材料的進貨日期和價格，以便索賠時能準確地分離出索賠事項所引起的材料額外耗用量。

威力證明材料單價的上漲，承包人應提供可靠的訂貨單、采購單，或官方公布的材料價格調整指數。

（四）管理費

此項可分為現場管理費和企業管理費兩部分。

索賠款項中的現場管理費是指承包人完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長期間的現場管理費，包括管理人員工資、辦公、通信、交通費等。索賠款中的企業管理費主要指的是工程延期間所增加的管理費。

包括總部職工工資、辦公大樓、辦公用品、財務管理、通信設施以及企業領導人員赴工地檢查指導工作等開支。

（五）利潤

一般來說，由于工程范圍的變更、文件有缺陷或技術性錯誤、業主未能提供現場等引起的索賠，承包商可列入利潤。

但對于工程暫停的索賠，由于利潤通常是包括在每項實事工程內容的價格之內，而延長工期并未影響削減某些項目的實施，也未導致利潤減少。

所以，一般監理工工程師很難同意在工程暫停的費用索賠中加進利潤損失。

參考資料來源：百度百科-窩工費

建設工程合同糾紛中的停工窩工損失是非常常見的。首先要查明是否存在停工、窩工的事實窩工損失執行施工所在地 ，但是不能認為光有停工、窩工就簡單地認為發包人就應該進行賠償，如果盲目認為存在停工窩工就要賠償是過于簡單的思維方式，還要進一步研究停工、窩工的原因，是發包人的原因、還是承包人自己的原因，還是因為政府政策變化的原因，或者是不可抗力

，原因不同結果往往大不相同?。≈挥性诎l包人，即甲方的原因造成的停工、窩工損失才能索賠。

發包人的原因往往有一下一些：發包人變更工程量窩工損失執行施工所在地 ；發包人提供的設計文件有錯誤或者發包人變更設計文件窩工損失執行施工所在地 ；發包人未按照約定時間支付工程款窩工損失執行施工所在地 ；在包工不包料的情況下，發包人未能按照約定時間提供建設材料、設備；發包人未能及時進行中間工程和隱蔽工程的驗收并辦理有關交工手續；發包人不能按照合同的約定提供工程所需的工作條件致使工作無法正常進行，比如供水供電、提供場地等。這些原因必須在工程處理過程中保存證據

，比如應該有書面報告、或者監理意見等，以分清責任

。另外注意一下，停工原因如果是由另外一指定分包人的原因造成的，則該停工窩工的損失應由發包人來承擔。在訴訟中，如果來證明誰的責任造成停工、窩工，對此發生停工窩工事由的時候承包人不能擅自停工，應該催告承包人及時消除障礙，如果不能及時消除的，則停工并發給發包人停工通知書。

停工如果是因為政府機關的指令等要求暫時停工的，比如因噪聲等原因，則相應損失則無法向發包方索賠，也不能向政府索賠，應自擔。

停工窩工如果是由發包人原因引起的，則承保人有兩個權利：1、順延工期、2、向發包人主張停工窩工損失。

停工窩工如果是由承包人自身原因引起的，則可能會承擔如下后果。1、如果造成工期延誤，則可能會被追究違約責任或者要求賠償損失。

停工、窩工損失在司法實踐中是通過評估機關的審價來得出的。

在我們平凡的日常里窩工損失執行施工所在地 ，很多情況下我們需要用到協議窩工損失執行施工所在地 ，簽訂協議可以保障自身的權益不被侵害。協議的注意事項有許多窩工損失執行施工所在地 ，你確定會寫嗎窩工損失執行施工所在地 ？以下是我整理的工地協議書3篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工地協議書 篇1

發包方： 承包方：

(甲方) (乙方)

為保證雙方合法權益，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其窩工損失執行施工所在地 他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工工事項協調一致，訂立本合同，建筑工地木工承包合同。

一、施工內容： 1.工程名稱：

2.工程內容：模板人工費工程 二、承包方式：

1.承包包工按平米包干，每平方米建筑面積元。以開發

商面積為準。(不含模板方料、支撐，其它材料全部由乙方承擔)

2.乙方自備工具、材料(電鋸、電刨子、小電箱、白線、墨汁、水平尺、安全帽、雨衣，機械維修費用自理)。

3.承包內容:

乙方所承擔承包工程內的所有木工包工(木制作安裝及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，室外附屬工程，待工程完成時，負責把釘子起完，木材放整齊。自焊楔余子，負責裝卸模板、方料返庫。

4.管理內容：

①遵守公司的各項規章制度，服從領導、聽從指揮。

②無論任何班組如有工人偷、盜工地材料，罰款及后果由承包人承擔，每次罰款貳仟元且移送公安機關處理。

③承包隊所承包工程實行全過程管理，即從進入工地開始施工到竣工驗收合格后的全方位管理承包。

三、合同工期：

四、質量標準：合格且符合甲方驗收才能進行下步施工，平時工程完工后，模板、方料堆放好，且釘子起掉，不能防礙車子進出和施工程序，否則扣除乙方工程款，合同范本《建筑工地木工承包合同》?，F澆砼時，由于制模、漲模的問題出現漏掉混泥土 ，由乙方立即組織清理并加以利用，否則甲方請人處理，乙方出費用。

1.嚴格按設計要求施工，必須滿足規范規定。 2.對工程質量超出允許偏差，甲方對乙方嚴格處罰。 3.造成嚴重后果的，發生的一切經濟損失由乙方負責。 4.發現跑模、脹模、爆模要鑿混泥土由乙方負責處理，否則甲方派人乙方出費用。

五、安全標準：安全無事故施工

1.嚴格執行安全操作規程，不違章作業。班長做好班前安全交底，做到“三不傷害”，杜絕一切事故發生。因違反操作規程施工，發生傷亡事故除追究乙方責任外，并按有關規定罰款，造成經濟損失及嚴重后果，乙方自負。乙方在工程上發生一切安全質量事故，所發生事故費用全部乙方承擔。

2.嚴格執行公司安全生產有關各項條例。

六、材料管理：

1.執行材料消耗定額。

2.限額領料，乙方必須指派專人領料，不得隨意鋸方料，模板，否則照伍倍材料價格賠償。

3.超出限額消耗材料，用料不合理，材料丟失浪費造成的經濟損失由乙方承擔，甲方按原價伍倍從乙方承包費中扣齲

4.模板全部新材料進常

七、現場管理：

1.施工現場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排所發生的費用，加倍從乙方承包費中扣取，乙方人員上班必須戴安全帽，否則每人每次罰款50元。

2.甲方負責乙方所有的材料運到現場，乙方負責卸車并入庫，堆放整齊，文明施工。

3.工程進度需要加班，無條件加班，加班費用由乙方負責。押金RMB5000.00元，按收據為準，基礎完工返回乙方。

八、付款方式：

九、違約責任：

1.對中途不干造成的一切損失由乙方承擔。已發生的人工費甲方概不負責。

2.竣工驗收后，如乙方達不到驗收標準，扣罰承包費用的20%。 3.對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種窩工損失，由造成者(乙方)負責。乙方擅自停工，造成間接損失均按實際計算費用，全部由乙方負責。

4.乙方未按合同工期完工者，每延誤一天扣罰承包費2%。 5.若由甲方原因或不可抗力的因素造成窩工、停工，工期相應順延。

6.必須不必影響其他工種施工時間和總工程進度，否則乙方出其他工種誤工費用，在乙方人工費中扣除。

十、乙方在工程施工中，嚴禁方料模板等建筑材料隨意亂拋，亂扔，必須通過升降機上下運輸，保工地上整潔，否則發生安全事故和費用，費用全部由乙方承擔。

十一、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。

十二、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自雙方簽字蓋章后生效。

合同終止條件：

1.乙方按甲方要求完成各項指標，甲方付清承包費用后合同自然終止。

2.甲方中途辭退乙方或乙方中途不干，本合同隨之終止。

甲方簽字：

乙方簽字：

工地協議書 篇2

甲方：

乙方：

工程名稱：

工程地址：

為了使工地生活區管理正規化、標準化，保證現場施工人員的人身健康，保證生活區不發生打架群毆事件，食堂不發生食物中毒事件，明確責任，使在建工程順利進行施工。認真貫徹執行京建施[20xx]382號《北京市建設工程施工現場生活區設置和管理標準》《中華人民共和國食品衛生法》的要求及有關法規、標準、規定，杜絕食物中毒、食源性疾患及食品污染事故的發生，不造成傳染病的多發、爆發，故制定本協議書。

一 、甲方責任：

（1）、甲方向乙方提供符合衛生標準的場地，及城鄉生活飲用水，食堂生活用電，符合消防要求的職工住房。

（2）、甲方設領導一名，主管現場生活區治安、消防、宿舍衛生及食堂安全衛生臨時用電等管理工作。

（3）、甲方領導有權對乙方的生活區及食堂進行安全衛生檢查，有權對乙方的生活區及食堂不安全隱患提出停工整改，有權對其進行經濟處罰。

（4）、在施工期間如發生打架斗毆刑事案件及食物中毒、火災等其它事故（包括由乙方責任造成甲方人員或它方人員傷亡等），甲方有協助搶救傷員的.義務，乙方負責事故上報、經濟賠償及善后處理。

二、乙方責任：

（1）、乙方現場法人委托人為第一責任人，負責本單位生活區的治安、消防、宿舍衛生及食堂衛生安全的自身管理，做好自檢自查工作。乙方必須設主要領導主管生活區的治安、消防、宿舍衛生及食堂的日常管理工作，并且做好檢查記錄。

（2）、乙方禁止留宿非本單位施工人員，嚴禁留宿家屬、小孩及社會閑雜人員，所有住宿人員必須登記造冊上報甲方備案，所有進出人員及車輛和物品，必須辦理相關手續接受門衛的檢查。

（3）、乙方必須遵守《北京市建設工程施工現場生活區設置和管理標準》《中華人民共和國食品衛生法》中的規定。杜絕食物中毒、食源性疾患及食品污染事故的發生，不得造成傳染病的多發、爆發。

（4）、乙方負責對生活區臨建設施的保養和維修。嚴禁乙方私自拆改臨建設施，不準私自拆改房屋布局，嚴禁施工人員將易燃、易爆物品存放在宿舍內,嚴禁在生活區聚眾及傳播淫穢物品。禁止一切違法行為。

（5）、食堂必須設置獨立的制作間、庫房和燃氣罐存放間，乙方在建好食堂后，必須到衛生防疫部門辦理《衛生許可證》及《炊事員健康證》，方可開火做飯。

（6）、乙方食堂不得超范圍加工、銷售食品，不得采購、制售《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

（7）、食堂嚴禁食用食品添加劑及亞硝酸鹽，嚴禁食用營養強化劑。不準采購、食用扁豆及發芽的土豆。嚴禁采購發霉、生蟲、變質的食品。嚴禁采購死因不明的禽、蓄、獸、水產動物及制品。

（8）、食品存放必須做到分類、分架、隔墻、離地。食品用具、容器要生熟分開，炊具、餐具必須及時清洗，定期消毒。設有密閉式泔水桶。食堂必須設有隔油池，并且做到定期清掏。

（9）、食堂必須使用有合格證的液化氣罐及炊具，使用蒸箱及用電設備，必須符合施工現場用電規范中的規定，嚴禁私接亂拉，保證安全用電。并且負責對生活區及廁所的清掃。

（10）、認真貫徹執行“誰施工，誰主管，誰負責”的原則，在施工期間如發生打架斗毆刑事案件及食物中毒、火災等其它事故，乙方必須在1小時內上報甲方，不得隱瞞虛報。

三、本協議經雙方代表簽字蓋章后即生效，至工程結束終止。本協議一式兩份，甲乙雙方各存一份。

甲方單位： （蓋章）

乙方單位： （蓋章）

甲方代表：

乙方代表：

聯系電話：

聯系電話：

年 月 日

工地協議書 篇3

甲方（賣方）：

乙方（買方）：

茲因乙方有意購買甲方產品，經雙方協議訂本合同，并簽訂下列條款共同遵守。

一、銷售區域

1、乙方授權甲方在 銷售甲方輪胎產品

2、乙方承諾甲方在 為唯一的輪胎進貨渠道。

二、輪胎品牌及規格型號

1、輪胎品牌為

2、甲方在乙方授權區域內可銷售 型號所有花紋的輪胎。

三、經銷數量經雙方協商，甲方20xx年度銷售給乙方輪胎的數量如下（單位：套）：

四、輪胎價格

甲方對乙方的供貨價格按附件

（一）產品銷售價格表的銷售價格執行。甲方銷售價格如有調整，雙方確認后按調整后的價格執行。

五、優惠政策

甲方對乙方優惠按附件

（二）優惠政策執行。甲方優惠如有調整，雙方確認后按調整后的辦法執行。

六、供貨方式

甲方根據乙方的要求送貨到乙方現場，并免費替乙方更換一次輪胎。甲方送貨時提供送貨單，送貨單需要填寫輪胎規格、花紋、數量、輪胎單價、總價等，乙方指定的專人（或委托人）必須在甲方的送貨單上簽字并蓋公章，以便雙方辦理貨物交接手續，如未加蓋公章，經辦人或法人委托代理人簽字的貨物回單具有同樣法律效力。

七、貨款結算

1、雙方的業務往來采用甲方先送貨，乙方當月28日前付款的的原則進行交易。乙方付款采用現金或者轉帳2種方式。

2、乙方的貨款應采用現金或者轉帳的方式直接支付到甲方指定的帳戶，甲方在指定賬戶上簽字并且蓋手印后生效。

3、甲乙雙方產生的應收賬獻，乙方應在貨物接受后的30天內或依據“還款承諾書．上的約定按時結清，若未按期償還若有貨款逾期時，乙方同意按欠款額向甲方繳納滯納金，滯納金的最低日利率為0.3‰或按“還款承諾書”約定利率，否則，乙方承擔全部違約責任 4、甲方每月25日前將簽字、蓋章確認的送貨單送給乙方。如甲方在1個工作日內未收到乙方有關的送貨單的書面異議，即視為乙方認可，乙方需在當月28日前全款付給甲方。

八、退貨結算

乙方一經驗收貨物，不得以任何理由退貨。特殊倩況退貨的必須經甲方同意，否則發生的一切損失由乙方全部承擔。經甲方同意發生的退貨，驗收過程中發現因乙方保管不當，造成產品受損的．甲方有權拒收，且因此造成的損失由乙方全部承擔。 九、提出異議期限

乙方在收到貨物后對貨物的內在質量如有異議應在收到貨物后的七天內書面通知甲方，逾期視同無異議

十、其它本合同之附件視同為合同的組成部分，與合同具有等法律效力。

十一、合同有效期限

本合同一式兩份，雙方各持壹份。本合同經雙方簽字并加蓋單位公章或合同章后具有法律效力。

十二、甲方需提供身份證復印件，乙方需要提供營業執照副本、稅務登記證（副本），法定代表人授權書。

十三、解決合同糾紛的方式因本合同產生的糾紛由雙方協商解決，協商解決不成時有甲方所在地的人民法院審理。

附件一《產品銷售價格表》 附件二《優惠政策》

附件三 乙方法定代表人授權書

甲方：

乙方： 法定代表人： 委托代理人：

簽訂日期：

年 月 日

不可抗力發生的損失窩工損失執行施工所在地 ，承包和發包方應該各自負責各自的損失窩工損失執行施工所在地 ，所以窩工的情況是承包人自己承擔。

停窩工損失費窩工損失執行施工所在地 ，是指承包方按合同規定或雙方協定的條款進入現場后窩工損失執行施工所在地 ，如因設計或發包方責任造成停窩工損失的費用，應由發包方負責。

內容主要包括窩工損失執行施工所在地 ：在停窩工期間的現場施工機械停滯費、現場工人的工資及周轉性材料的維護和攤銷費。

現場施工機械及三大工具在停窩工期間的停置費和現場工人在停窩工期間的工資、施工機械停窩工損失費，機械臺班定額中的折舊、大修、維修、安拆及場外運輸費之和X停置臺班量x 40%。

工人(包括機上人員)停窩工損失費。每工單價17.40X停窩工總工日數，再以停窩工工資總額的50%作為管理費，按上述規定計算的停窩工損失費總和，只計取稅金。其中：機械停置臺班量和工人停窩工總工日數均應扣除法定節假日。